标准规范下载简介：
内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008).pdf4.2.1国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超 过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应 予以拒绝。
/ 其它的相关资料。
4.2.4分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，按本规 范第4.2.3条的规定确定综合单价计算。 综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。 4.2.5措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按本规范第4.1.4、4.1.5和4.2.3条的规定计价。 4.2.6其他项目费应按下列规定计价： 1暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算； 2暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算；暂估价中的专业工程金额应分 不同专业，按有关计价规定估算； 3计日工应根据工程特点和有关计价依据计算； 4总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。 4.2.7规费和税金应按本规范第4.1.8条的规定计算。 4.2.8招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程 所在地工程造价管理机构备查。 4.2.9投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定编制的，应在开标前5天向招 投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。
4.3.1除本规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定110kV变电站工程生产综合楼彩钢岩棉夹芯板安装施工方案，但不得低于成本
4.3.1除本规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。 投标价应中投标人或受其委托目有相应资质的工程造价资询人编制
4.3.2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征 量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
4.3.3投标报价应根据下列依据编制：
? 本规范； 2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； 3企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要； 5 1 建设工程设计文件及相关资料； 6施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料； 8 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 9 其它的相关资料。
? 本规范； 2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； 3企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； 4 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要； 5 1 建设工程设计文件及相关资料； 6 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 八 与建设项目相关的标准、规范等技术资料； 8 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 9 其它的相关资料
曾列金额应按招标入在其他项目消单中列出的金额填与； 2材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招 标人在其他项目清单中列出的金额填写； 3计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用； 4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。 4.3.7规费和税金应按本规范第4.1.8条的规定确定。 4.3.8投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。
4.4.1实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发、承包人双方依据招标文 件和中标人的投标文件在书面合同中约定。 不实行招标的工程合同价款，在发、承包人双方认可的工程价款基础上，由发、承包人双方在合 同中约定。 4.4.2实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内 容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。 4.4.3实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。 4.4.4发、承包人双方应在合同条款中对下列事项进行约定；合同中没有约定或约定不明的，由双方 协商确定；协商不能达成一致的按本规范执行。 1预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式； 2工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间； 3工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间； 4索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间； 5发生工程价款争议的解决方法及时间； 6承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法； 7工程峻工价款结算编制与核对、支付及时间； 8工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时间；
与履行合同、支付价款有关的其它事项等。
与履行合同、支付价款有关的其它事项等。
4.5工程计量与价款支付
4.5.1发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付的工程预付款，按照合同约定在工程进度中抵 扣。 4.5.2发包人支付工程进度款，应按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期。 4.5.3工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增 减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。 4.5.4承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进 行核对。 4.5.5承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另
JC／T 2118-2012标准下载4.6.3承包人索赔按下列程序处理！
告向中已有适用的综合单价，按合向中已有的综合单价确定； 2合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； 3合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。 4.7.4因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组 织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没 有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。 4.7.5因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综
4.8.2 工程峻工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其 具有相应资质的工程造价咨询人核对。
4.8.3工程峻工结算应依据： 1本规范； 2施工合同； 3工程峻工图纸及资料； 4双方确认的工程量； 5双方确认追加（减）的工程价款； 6双方确认的索赔、现场签证事项及价款： 7投标文件； 8招标文件； 9其他依据。 4.8.4分部分项工程量费应依据双方确认的工和 承包双方确认调整的综合单价计算。
1本规范； 2施工合同； 3工程峻工图纸及资料； 4双方确认的工程量； 5双方确认追加（减）的工程价款； 6双方确认的索赔、现场签证事项及价款； 7投标文件； 8招标文件； 9其他依据。 4.8.4分部分项工程量费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、 承包双方确认调整的综合单价计算。
4.9工程计价争议处理
4.9.1在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的JT／T 1305.1-2020 救捞系统信息数据元 第1部分：救捞船舶基础数据元，由工程造价管 理机构负责解释。 4.9.2发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程峻工结算的，已峻工验收或已峻工未验收但实际投 入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，峻工结算按合同约定办理；已峻工未验收且未实 际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机 构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理峻工结算， 无争议部分的峻工结算按合同约定办理。 4.9.3发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决： 1双方协商； 2提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题； 3按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 4.9.4在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。
5.1.1封面 1工程量清单：封一1 2招标控制价：封一2 3投标总价：封一3 4峻工结算总价：封一4 5.1.2总说明：表一01 5.1.3汇总表： 1工程项目招标控制价/投标报价汇总表：表一02 2单项工程招标控制价/投标报价汇总表：表一03 3单位工程招标控制价/投标报价汇总表：表一04 4工程项目峻工结算汇总表：表一05 5单项工程峻工结算汇总表：表一06 6单位工程峻工结算汇总表：表一07 5.1.4分部分项工程量清单表： 1分部分项工程量清单与计价表：表一08 2工程量清单综合单价分析表：表一09 5.1.5措施项目清单表： 1措施项目清单与计价表（一)：表一10 2措施项目清单与计价表（二）：表一11 5.1.6其他项目清单表： 1其他项目清单与计价汇总表：表一12 2暂列金额明细表：表一12一1 3材料暂估单价表：表一12一2 4专业工程暂估价表：表一12一3 5计日工表：表一12一4 6总承包服务费计价表：表一12一5 7索赔与现场签证计价汇总表：表一12一6 8费用索赔申请（核准）表：表一12一7 9现场签证表：表一12一8 5.1.7规范、税金项目清单与计价表：表一13 5.1.8 工程款支付申请（核准）表：表一14