二建考试题真题及答案解析《法规2015-2019》.pdf下载简介：
内容预览截取文档部分内容，仅供参考
二建考试题真题及答案解析《法规2015-2019》.pdf31.[答*1入 【解析】本题考查违约责任的免除，在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责 事由，违约人将免于承担违约责任 我国的《合同法》仅承认不可抗力（不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客现情况）为 法定的免责事由，《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免 除资任，但法律另有规定的除外。固此A正确。 选项B错误，“梅雨率节”是作为一个有经验的项目经理能够酒见的风险，所以不得免除因此造成的 速约责任， 选项C错误，施工企业的设备损环，属于幕工单位自身责任，由此导致工期逐误不予赔偿。 选项D错说，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任， 32. [答案1 B 【解析】本题考查劳动争设的解决，选项A错说，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争设调 解委员会中请调解 选项B正确，《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法中请调解、仲裁。 提起诉论，也可以协商解决，调解原则适用于仲载和诉讼程序。 选项C错误，在用人单位内，可以设立劳动争议调解要员会，劳动争议调解要员会由职工代表、用 人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当 事人应当服行。 选项D错误， 劳动争议调解中教送3第二十一条劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳 动争议，劳动争议由劳动合同量行地或者用人单位所在地的劳动争议仲教委员会管转，双方当事人分别向 劳动合同量行地和用人单位所在地的劳动争议仲费委负会申请仲的，由劳动合同展行地的劳动争设仲规 贝会管辅，超教材 33. [答案1 B [解析】本题考查的是承覆合同当事人的权利义务，选项A错误，定作人可以中途变更承撑工作的要 求，造成承搅人拟失的，应当略偿损失。 选项B正确，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿投失。 选项C错误，承揽人应当对定作人提供的材料不符合约定时，应当及时通知定作人更换，补齐或者 采取其他补较措施，承揽人不得控自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。 选项D错误，承损人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的， 定作人应当验收该工作成果 34.[答案1 D [解析】本题考查出卖人交付标的物的义务。 选项A错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的特。出卖人应当负担 代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的指失。 选项B错误，出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物，对包装方式没有约定或者约定不明确， 可以协议补究，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定，对于不能达成补充协议，也 不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包，没有通用方式的，应当果取足以 保护标的物的包装方式。 选项C错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验，没有约定检验期间的，应当及时检验。 当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不等合约定的合理期 间内通知出卖人
成重大安全事故，的成犯非的， 安全施工的技术要求作出详组说明的，(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节，气候的变化，在施工 现场果取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的，(3)在尚末 峻工的建筑物内设置员工集体宿合的；（4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；(5)未对固 建设工程施工可能造成提害的脏邻建筑物，构筑物和地下管线等采取专项防护措施的， 44.[答1 B [解析】本题考查生产安全事故的等频划分标准，事故一股分为以下等缓：(1)特别重大事放，是指通 成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事放 (2)重大事放，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上 1亿元以下直接经济损失的事故；（3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人 以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，（4)一股事故，是指造成3人以下死亡， 或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。，所称的“以上”包括本数，所称的“以下 不包括本数。 45.[答案1 C 【解析】本题考查事故调查组应履行的职责，事故调查组履行下列职责：(1)查明事敬发生的经过、局 因、人员伤亡情况及直接经济投失；(2)认定事敬的性质和事故责任；(3)提出对事故责任者的处理建议： (4)总结事故教训，提出防范和整改措施：(5)提交事故调查报告。 46.[答案1C 【解析】本题考查工程监理单位的安全责任。建设工程安全生产管理条例3规定，工程监理单位应 当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 47.[答案1 C [解析】本题考查监督检查的内客，强制性标准监检查的内客包括：（1）工程技术人贝是否熟恶、掌 握源制性标准，(2)工程项目的规划、期案、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定，(3)工程项 目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定： (5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内客是否等合源制性新准的规定。 48. [答1 B [解析】本题考查总分包单位的质量责任，建筑法3规定，建荒工程实行总承包的，工程质量由工 程总承包单位负资，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担通 带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。建设工程质量管理案例进一步规定，建设工程实 行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，建设工程勘案、设计、施工，设备采购的一项或 者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责，总承包单位低 法将建设工程分包给其他单位的，分包单位成当接照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负 责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 49.[答1A 【解析】本题考查工程质量检测机构的资质和检测规定， 选项A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。 选项B错说，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检 测机构公章发者检测专用章后方可生效， 选项C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。 选项D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任闻单位和个人不 得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得题改或者伤造检测报告，如果检测结果利害关系人对格 测结果发生争这的。由双方共回认可的检满机的复检，复检结果由提出复检方推当地建设主管部门备案。
安全施工的技术要求作出详组说明的，(2)未根据不同施工阶段和周图环境及季节，气候的变化，在施工 现场果取相应的安全施工指施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的，(3)在尚未 峻工的建筑物内设置员工集体宿合的，(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，(5)未对固 建设工程施工可能造成提害的脏邻建筑物，构筑物和地下管线等采取专项防护措施的， 44.[答1B [解析】本恩考查生产安全事故的等领划分标准，事故一股分为以下等级：(1)特别重大事放，是指造 成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事放 (2)重大事放，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上 1亿元以下直接经济损失的事故，(3)较大事故，指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人 以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，（4)一股事故，是指造成3人以下死亡， 或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济指失的事故。所的“以上"包括本数，所称的“以下" 不包括本数。 45.[答案1C 【解析】本题考查事故调查组应履行的职责，事故调查组履行下列职责：(1)查明事故发生的经过、原 因、人员伤亡情况及直接经济损失；(2)认定事敬的性质和事故责任；(3)提出对事故责任者的处理建议； (4)总结事故教训DL/T 648-2014 叶轮给粉机，提出防范和整改措施：(5)提交事故调查报告。 46.[案1C [解析】本题考查工程监理单位的安全责任。建设工程安全生产管理条例3规定，工程监理单位应 当审查除工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 47.[案C [解析】本题考查监督检查的内客，强制性标准监警检查的内客包括：（1)工程技术人贝是否熟悉、掌 握源性新准，(2)工程项目的规划、期案、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定，(3)工程项 目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定，（4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定： (5)工程项目采用的导则。指南、手册、计算机软件的内容是否符合弱制性标准的规定。 48.[答1B [解析】本题考查总分包单位的质量责任，建筑法3规定，建荒工程实行总承包的，工程质量由工 偿总承包单位势靠，总事包单位将建范工程分包始其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位求相进 带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。建设工程质量管理条例3进一步规定，建设工程实 行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，建设工程勘案、设计，施工，设备采购的一项或 者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责，总承包单位依 法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负 责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 49.[答1A 【解析】本圈考查工程质量检测机构的资质和检测规定， 选项A正确，检测人员不得同附受聘于两个或者两个以上的检测机构。 选项B错误，检测报告经检测人员签字，检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检 诞机构公章发者检测专用后方可生效 选项C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。 选项D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不 得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得幕改或者伤造检报告，如果检测结果利害关系人对检
方当事人不能直接申请法院强制执行，组可要求对方承担不服行和解议的违约责任。 60.[答1 D [解析】本题考查行政诉讼受案范图。人民法院不受理公民。法人或者其他组织对下列事项提起的 示讼：(1)国防、外交等国家行为，(2)行政法规规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定 会（3）行股机美对行股机关工作人品的能服，任会器实，（4）法建规宝由督股机关最终投决的行股行关
方当事人不能真接中请法院娱制执行，组可要求对方事祖不度行和解的这的违的费任 60.[答]D [解析】本题考查行政诉讼受案范围。人民法院不受理公民。法人或者其他组职对下列事 家讼：(1)国防、外交等国家行为，；(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力 会（3)行股机美对行股机关工作人品的能服，任器实，（4）法建规宝由智股机关最终摄决的
61. [答1 ABE [解析】法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含文：(1)法律规范创制机关的性质 没级别：(2)法律规范的外部表现形式：(3)送律规范的效力等频：(4)送律规范的地或效力。 62. [答案] CE 【解析】本题考查法定代表人，依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人， 为法人的法定代表人，法定代表人以法人名文从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者 送人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人，送定代表人因执行职务造成他人损害 的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定 代表人追慌， 63.[答案1 AE 解析】本题考查地投权，A正确，需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权 地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权，B错误，地役权，是指为使用自 已不动产的便利或提高其效益而按胆合同约定利用他人不动产的权利。C错说，地役权自地役权合同生效 时设立，当事人要求整记的，可以向登记机构申请地投权登记， 未经登记，不得对抗善意第三人，D错误 定设立的用益物权， 没文地投权，当事人应当采取书面形式订立地投权合同，E正确，从性质上说，地投权是接照当事人的约 64. [答:1 CD 解析】A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人 负和服务人见没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理 在管理人贝或服务人贝与受益人之间形成了债的关系，无因管理产生的债被称为无因管理之债，B选项是 无因管理，C正确，从建筑物中批邦物品或者从建筑物上验落的物品造成他人损害，难以确定具体慢权人 的，除能够证明自已不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿，D正确，建筑物，构筑物或 者其他设施及其据置物、悬挂物发生脱落。坚落造成他人损害，所有人，管理人或者使用人不能证明自己 没有过错的，应当承组侵权责任，所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权间其他责任 人追些，E错误，建设工程债的产生，最主要的费是合同，施工合同的订文，会在施工单位与建设单位之 产生债的关系，材料设备买类合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。 65.[答1 CE 【解析】本题考查抵押的效力，抵押人有义务要善保管抵押物并保证其价值，抵押期间，抵押人转让 已办理整记的摄押物，应当通知频押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，吾则，该转让行为无效。 延押人转让抵押物的价款，应当向摄押权人提前清偿所担保的资权或者向与抵押权人约定的第三人提存。 超过续权的部分归抵押人所有，不足部分由截务人清偿，转让抵押物的价款不得明显于其价值，抵押人 的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要承抵押人停止其行为。 66. [答&:1 ACE 解析】本题考查可以不进行招标的建设工程项目。招标投标法实施条例还规定，除招标投标法 规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利
人单位一股平购每且工作附间不超过4小 头协设外，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。 73. [答&1 CE [解析】下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、助迫的手段或者乘人之急，使对方在违青真实 意思的情况下订立或者变更劳动合同的，(2)用人单位免除自已的法定责任排除劳动者权利的，(3)违反 法律，行政法规游制性规定的， 劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期读的，(2)劳动者 于始依法享受基本养老保险得退遇的，(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的，(4)用人 单位波依法宣告破产的，(5)用人单位拨吊销营业扶照，责令关闭，微销或者用人单位决定提前解股的，(6) 法律，行政法规规定的其他情形， 24221BCD
[期本服著查单信对动合同的解
单位随时解除（劳动者有过错） 单位预告解除（劳动者无过错） 试用期间披证明不符合录用条件 患病或者非因工负伤，医疗期读不能从事原工作， 严重违反单位的规章制度 也不能从事另行安排的工作 严重失职，营私舞鼻，造成重大损害 不能胜任工作，经培训或调岗仍不能性任 与其他单位建立劳动关系，拒不改正的 以联许胁追手段或者乘人之危与单位订立合同的 客观情况发生重大变化，致使合同无法履行，经经 协商未能变更劳动合同内容 拨追究型事责任
4有元 安全技术档案的，(5)没有齐全有效的安全保护装置的， 78. [答案1 ABCD [解析】本题考查施工单位应提交的档案资料，选项A正确， 建设工程质量管理条例3规定，建设 单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资科，建立健全建设 项目档案，并在建设工程峻工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。 选项B正确，建设单位是工程建设活动的总负责方，应当在合同中明确要承案、设计、施工、监 理等单位分别提供工程建设各环节的文件资将，及时收集整理，建立健全建设项目档 选项C正确，施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承 包单位的总体安排微好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核、汇总。 选项D正确，施工单位一股应当提交的档案资料是：(1)工程技术档案资科，(2)工程质量保证资料： (3)工程检验评定资料，(4)安工图等。此选项E错误。 79. [答案1 BDE 【解析】本题考查质量责任的损失赔偿，选项A错误，因建设单位（含监理单位）错误管理面造成的 质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担，如属监理单位责任，则由建设单位向监 理单位略。 选项B正确，施工单位在质量保能书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施 保能的指施，如保修的方法、人员及联路办法，保能答复和处理时限，不据行保能责任的引则等， 选项C错误，因地震、台风、洪水等自然灾害或其地不可抗拒原围造成的损摄坏问题，先由施工单位 负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任， 选项D正确，建设工程质量保证会（保能金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应 时的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维能的资金。 选项E正确，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人中请返还 保证金 80. [答案1 BCDE [解析】本图考查民事诉讼的证据种类，根据民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、证、物证
A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效 可以向 B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权 ★ 告 C.乙拒绝请偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任 记录的 D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效 ★ 22.关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。 A.诉讼文书寄出的目期为送达目期 ★ B.送达诉讼文书必预有送达回证 ★ C.受送达人被监禁的，应当公告送达 审批 D.直接送达诉讼文书有图难的，应当公告送达 金子以 23.根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（ 密 A.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前上报发证 ， 机关核验施工许可证 B.某工程固故延期施工，向发证机关报告后施工许可证自动延期 封 C.某工程固地震路上施工，1年后向发证机关报告 D.某工程因洪水路上施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工 24.关于施工生产安全事故应急教援预案备案的说法，正确的是（）。 A.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案 线 B.已进行应急预案备案登记的，申请安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案 C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案 D.施工企业申请应急教援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见 内 25.关于评标结果异议的说法，正确的是（ A.对评标结果异议不是对评标结果投诉的必然前置条件 B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议 不 C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出 D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行 26.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ 要 A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件 B.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收 C.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收 D.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点 ： 27.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监 B.施工技术负责人应当定期邀查专项方案的实庭情况 题 C.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改 答复， D.发现有危及人身安全隐惠时，立即组织作业人员撤离 28.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（ ★ A.施工合同无效，但建设工程经峻工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价 款的，不予支持 B.施工合同无效，且建设工程经或工验收不合格，承包人请求零照合同约定支付工程 ★ 工企业 价款的，应予支持 的说法， C.施工合同无效，且建设工程经政工验收不合格，修复后的建设工程经峻工验收不合格， 承包人请求支付工程价款的，不予支持
C.工程峻工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告 D.工程峻工验收备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份由备案机关存档 37.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。 A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者 B.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失 C.承包人的优先受偿权优于抵押权 D.承包人行使优先受偿权的期限为1年 38.关于劳动合同效力的说法，正确的是（)。 A.存在用人单位免除自已的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效 B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同 C.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生交 时间 D.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效 39.根据（房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定3，必预实施见 止服样和送检的试块、试件或材料，不包招（ A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件 B.地下使用的防水材料 C.用于翻筑砂浆的水泥 D.用于承重结构的混凝土中使用的接和剂 40.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用，该设备安 装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（ A.甲应当对乙承担违约责任 B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产设备 C.乙可以基于设备质量瑕底而直接向内案赔 D.租贷期满，乙取得该设备的所有权 41.关于联合体投标的说法，正确的是（ A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审后组成 B.联合体某成员在同一招标项目申以自己名义单独投标，其投标有效 C.联合体应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标 D.同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质 42.代履行是行政机关强制执行的方式之一，关于代履行的说法，正确的是（ 。 A.代履行不适用与人身有关的义务 B.行政机关只能委托第三人代履行 C.代履行的适用于不履行义务的后果无关 D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止 43.关于行政复议的说法，正确的是（ A.行政复议既可以解决行政纠纷，也可以解决民事纠纷 F B.在行政复议中随时可以调解 C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为 D.行政复议决定具有终局性 44.关于招标文件清或者修改的说法，正确的是（ ， A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件 B.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 C.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止至少15日前
清或者修改 D.登清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意的，可按原 投标截止时间开标 45.关于施工合同解除的说法，正确的是（ 1。 A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除 B.承包人承包的工程转包，发包人可以解除 C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除 D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除 46.根据民事诉讼法》当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成调解协议，由双 方当事人依法共同向（）基层人民法院提出， A.当事人所在地 B.调解组织所在地 C.调解协议履行地 D.调解协议签订地 47.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（ A.隐股工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖， 无需重新检查 B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求 C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作 D.险截工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方 可盖 48.关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。 A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行 B.执行可以采取查封、扣押、冻结等精施 C.执行异议审查和复议期间，暂停执行 D.执行申请人只能是诉讼当事人 49.根据（企业安全生产费用提取和使用管理方法》，施工投标人安全防护、文明施工措施 的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（ A. 60% B.90% C.70% D.80% 50.关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ 。 A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金 B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付 C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资 51.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（ A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁进行中随时提出 B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止 C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定 D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效 52.甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价 格约为16万元，里程表显示行驶里程为4公里，甲明知上述情况存在，仍将该车以 23万元价格卖出了乙施工企业，乙知情后诉至法院，乙的下列诉讼请求可以获得支持 A.以欺诈为由请求解除合同 的龙（ B.请求减少价款至16万元
C.以重大误解为由请求撤销合同 D.请求甲承筛约过失责任 3.根据《全国建筑市场主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为 ★ A.未按照节能设计进行施工 ★ B.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测 C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重 ★ D.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡 4.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了的定金4万元，合同 ★ 约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元，交货日期届满，甲无法交付 该建材。乙诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支 密 持的是（ A.请求甲双倍返还定金8万元 B.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 封 C.请求甲支付违约金6万元 D.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元 5.关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ， A.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿 线 B.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自已承担 C.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大 D.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大 内 65.建设单位申领施工许可证时，建设工程工期超过1年的建设工程，到位资金原则上最 少为工程合同价的（)， A.30% B.20% C. 40% D.50% 不 7.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（ 。 A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向伸仲裁机构申请执行 B.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，不能终止、中断 C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼 要 D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁 8.关于电子招标投标的说法，正确的是（）。 A.投标人在投标截止时间前不得补，修改或者搬回投标文件 答 B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件 C.投标文件在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标文件投标交易平台不得拒收 D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交 题 9.施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（ A.施工企业 B.国家 C.建设单位 D.建设用地使用权人 ★ 0.关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（ ★ A.如实记录安全生产教育和培训情况 B.组织制定本单位安全生产操作规程 ★ C.编制安全专项施工方案 D.建立健全本单位安全生产责任制 ★
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中， 有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题 不得分，少选。所选的每个选项得0.5分）
E.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影明，释 劳动合同的 75.关于民法的说法，正确的有（ A.民法不调整人身关系 B.合同法与民法是并列关系 C.经济法是民法的组成部分 D.商法是民法的特别法 E，《建筑法》不属于民法 6.关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有（)， A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责自 B.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责 修并承担赔偿责任 C.因设计间题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设 单位素赔 D.固使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单 自行承担 E.固监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施 企业向监理单位索赔 77.下列用工方式中，属于违法用工的有（ A.施工企业与劳务派造单位订立劳务乘造协议，不与被派道劳动者订立劳动合同 B.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同 C.施工企业现场项目部临时广佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬 D.施工企业与工人签订劳动合同，约定由工人支付各项社会保险费用 E，施工企业现场项目部在国庆节期间不安排劳务作业人员休假 8.下列建设工程施工合同中，于无效的有（ A.未取得相应施工企业资质的承包人订立的 B.承包人对工程内容有重大误解订立的 C.承包人脉迫发包人订立的 D.建设工程必须进行招标而未招标订立的 E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的 79.下列招标情形申，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B.设定的资格，技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应 C.对不同的潜在投标人或者投标人采用相同的资格审查或者评标标准 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 E.依法进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件 80.某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使吡邻建筑物开裂和倾斜，受害， 将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的是（ A.停止侵害 B.消除危险 C.恢复原状 D.消除影响 E.赔偿损失
， 产监督管理部门和有关主管部门备案 选项D，《生产安全事改应急预案管理办法》规定，建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急 预案进行评审。 25. [答案1 C 【解析1选项A，对资格预审文件，招标文件，开标以及对依法必筑进行招标项目的评标结果有异设的， 应当依法先间招标人提出异议，固此，对评标结果异议是投诉的必然前置条件。 选项B，投新人或者其他利害关系人都可以对评标结果提出异议 选项C，D，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结来有异议的，应当在中 东候选人公示期间提出。超标人应当自收到异议之目起3且内作出答复，作出客复前，应当智停招标投标 活动， 26. [答案1 D 【解析】选项A，只能在开标时才能开启投标文件，选项B，投标截止时间后送达的投标文件，招标 人成当拒收， 选项C，未按招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收， 27.[答案 B 【解析】施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按现定进行监测，发现不按照专 项方案施工的，应当要求其立即整改，发现有危及人身安会需急情况的，应当立即组织作业人员撤高急险 区或，族工单位技术负责人应当定期选查专项方案实施情况， 28. [答案1 C 【解析】当施工合同为无效合同时，如果建设工程经工验收合格，则承包人可以请求参照合同约定 支付工程款，人民法院予以支持，如零不合格，能复后合格的，可以继续请求零照合同约定支付工程款， 人民法院予以支持 如零变工验收不合格，修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款的，人民法院不予支持。 29.[答案1A 【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁提，灭失的风险自 合同成立时起由买受人承担， 本累例中，甲将在途运输中的建材卖给丙，在签订合同时，建材的毁提灭失风险已经转移到了丙身上， 30. [答案1 D 【解析】投标人在招标文件要求提交投标文件的税止时间前，可以补充，修改或者缴回已提交的投标 文件，并书面通短招标人，补究，能改的内客为技标文件的组成部分。 《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通 知招标人 投标人最回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内遇还 31. [答案1 B 【解析】无论建工全业的规模大小，和作业难易程度如何，都必筑要配置专职安全生产管理人员，根 据相关资质管理要求，资质等级越高的幕工金业，需要配备的专职安全管理人员越多， 选项D，施工作业班组不一定必须配备专职安全生产管理人员。 32. [答案1 D 【解析】国家实行固定资产投资项日节能评估和审查制度， 33.[答案1 A
查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承粗。 蓝理人不小能核时进行格正日 应在格登前24小 时向承包人提交书面延期要求，组延期不能超过48小时，监理人未按时进行检查，也末提出延期要求的， 视为图蔗工程检查合格，承包人可自行完成覆差工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认， 48.【答案1B [解析】发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民送院或 署与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行，法律规定由人民法院执行的其他法律文 5，由振扶行人佳所地或者被执行的财产所在地人民法院扶行。 执疗措施主要有：（1)查封、扣押、冻结、划数，变价截执行人的存款、债券，股票、基金份额等财产， 执行异议审查和复议期间，不停止执行，损行申请人可以是诉讼当事人或者利害关系人 49.[答]B [解析】投标方安全防护，文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费 率计算所需费用总额的90%。 50. [答案1 C [解析工资，是指用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定，以货币形式支付给劳动者的 劳动报酬，如计时工资、计件工资，奖金、津贴和补贴等 劳动者在法定体假目和婚良假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 51.[答案1 D [解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在伸裁度首次开庭前提出，当事人医可以请求伸裁要 员会作出决定，也可以请求人民法院规定，一方请求中教委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定 的，由人民选院裁定， 当事人不能就伸裁机构选择达成一致的，伸裁协设无效 仲数协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影 南仲这的效力。 52. [答1 B [解析】本案例属于典型的因欺诈为由产生的可推销合同，因此C错误，可敬销合同和无效合同不能 解除，固此A错误，可最销合同的当事人可以请求撤销合同或者变更合同，因此选项B就是请求变更合同。 围此该选项正确。 缔约过失责任， 一 般认为是针对无效合同和已经销以后的可销合同，面末撤销之前的可推销合同 只能请求违约责任，本概念超纲， 53. [答案1 D [解析]工程安全不良行为认定标准： .(11)未根据不同施工阶段和周围环境及季节。气族的变化，在施工现场果取相应的安全施工指施 成在城市市区内的建设工程的施工现场未实行射闭围挡的， 选项A属于质量不良，选项B属于质量不良，选项c属于资质不良， 54.[答1 D [解析】本题考查定金规则和违约金规则 定金规则：定金4万×28万 遇约金规则：违约金6万+定金4万10万元 因此选D 55. [答1 D [解析】《合同送”规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当指施防止损失的扩大，没有采取适 当措施最使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿，当事人因防止损失扩大面支出的合理费用，由违约
方承， 对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭捐失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时果取措端 方止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如累没有及时采取措施致使提失扩大的， 无权就扩大的提失部请求赔偿。 56. [答案1 A 【解析】建筑工程除工许可管理办法3明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于 工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 57. [答案1 D 【解析】选项A错误，一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向 人民法院申请执行， 选项B错误，申请执行时效的中止，中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 选项C错误，仲规施行一规终局制，国北仲教裁决后，当事人不能就载决的事项进行诉讼。 58. [答案1 D [解析]投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输遇交，并可以补充、能改或者敬回投标文件 受标止时间前末完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标 投标交易平台应当拒收。 59. [答案1 B [解析】中华人民共和国境内地下，内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。 60.[答案1A [解析】生产经营单位的安会生产管理机构以及安全生产管理人员量行下列职责：(1)组组或者参与扣 可本单位安会生产规章制度、操作规程和生产安全事故应念教报预案；(2)组织或者参与本单位安会生产 数育和培训，如实记录安全生产育和培训情况；(3)督促落实本单位重大急险源的安全管理措施，(4)组 月或者参与本单位应急数援演练，(5)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事敬隐患，提出改 进安全生产管理的建议，(6)制止和纠正违章指择挥、强令宜险作业、违反操作规程的行为，（7力)督促落实本
【解析】用人单位以最力、成肽或者非法限制人身自由的手段需迫劳动者劳动的，或者用人单位违章 挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以文即解除劳动合同，不需事先告如用人单位。 62. [答案1 ABCD 【解析1有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件末经投标单位盖章和单位负责 签字，(2)投标联合体没有提交共同投标协议，(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格案件；(4) 一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备投标的除外；(5)投标 价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件 出响应，(7)投标人有审通投标，弄虚作假，行赔等违法行为， 63.[答案] AE [解析] 选项B,C,D都属于违法分包 存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的，(2)施工单位将工程分包给 具备相应资质或安全生产许可的单位的，(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将 承包的部分工程交由其他单位施工的，(4)施工总承包单位将房量建筑工程的主体结构的施工分包给其 单位的，钢结购工程除外，(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的，(6)劳务
周转材料款和大中型施工机械设备费用的，(8)送律法规规定的其他违法分包行为 64.[答1ACE 【解析债务据行期届读摄押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以摄押物折价或者以拍卖，变类讼 低押物所得的价款受偿，协这不成的，抵押权人可以向人民送院提起诉讼。因此BD错误 本题中有保证人，而且未约定保证方式，该保证为连带保证，因此可以直接要求保证人代为请偿债务。 正正角 65.【答案1BDE 【解析】项目经理部是由一个项目经理与技术，生产，材释，成本等管理人员组成的项目管理班子， 是一次性的具有弹性的现场生产组组机购，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施 美目加组划的非常设的下属机购。由于目轻经理留不共备独立的送人资格，无送要立承租民事量任。所以 日经理部行为的法律后果将由企业法人承担 66.[答1ABD 【解析经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依送中请行政许可，经许可的，依法办理相应的2 可整记。未经许可，任间单位和个人不得经营劳务派造业务，劳务派造用工是补充形式，只能在临时性 辅助性或者替代性的工作岗位上实施 用工单位不得将被派造劳动者再派造到其他用人单位 劳务造单位和用工单位不得向被派造劳动者收取费用，岗前培训费用也不能收取， 带务报造其显落正量带动益的用与业用分
62. 1621 CD
【解析】建设单位相关的安全责任：一。有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理中 请批准手线： (1）需要临时占用规划批准范围以外场地的，·二，向施工单位提供真实、准确和院整的有关资料， 三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期，“·六，申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。 选项E是监理单位的安全生产责任， 68. [等常1 BCDE 【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互事通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个 人编制，(2)不同投标人要托同一单位或者个人办理投标事宜，(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理 或员为同一人；（4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，(5)不同投标人的投标文 件相互混装，(6)不同投标人的投标保证金以同一单位或者个人的账户转出， 69. [等常1 BCD 【解析】合同当事人违反合同文务，承担违约责任的种类主要有：继续展行、采取补数措施、停止速 约行为、赔借指失，支付通约金或定金等。 70. [答案1 ABDE [解析】建设工程波工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内客，(2有 完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材释、建筑构配件和设备的进选场试验报告；（4) 有励案、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件，(5)有施工单位签署的工程保修书。 71. [答案1 ACDE [解析】债的四种产生依据：合同、慢权、无因管理、不当得利。 72. [等常1 BCE 【解析】《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敬感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生 环接票声污染的建筑施工作业，但检能，抢险作业和因生产工艺上墨求或者特殊需要必源连续作业的除外。
因特需要必频连续作业的， ，必须有且级以上人民改府或者其有关主管部门的证明 73.[答案1 BCD 【解析】不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言，与 一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出其的证言，存有疑点的视资料，无法与原件，原物核对的 复印件、复制品 无正当理由未出作证的证人证言，速项A错在“所有的” 74.[答案] AC [解析】有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(1)劳动者依照《劳动合同法3第 38条规定解除劳动合同的，(2)用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一最解除劳动合同的 (3)用人单位依照劳动合同法》第40条规定解劳动合同的，(4)用人单位依照劳动合同法》第41条 第1款现定解除劳动合同的，(5)除用人单位维持或者理高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同 意续订的情影外，依照劳动合同送第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的，(6)依照劳动合同 法第44条第4项第5项规定终止劳动合同的，（7)法律，行政法规规定的其他情形，选项B，快少“用 人单位向劳动者提出“的条件 75.[答案1 DE 【解析】民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律 规范的总称 商送波认为是民法的特则法和组成部分，6合同法》属于民法，经济送和民法是并列关系，《建筑法》 属干行政法， 76. [答*1 ABD [解析】建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保能期限内的质量问题。对于保能义务的承担和 维能的经济责任承组应当下速原则处理 (1)施工单位末按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承 担经济责任，(2)由于设计向题造成的质量映陷，先由施工单位负责维能，其经济责任按有关规定通过建 段单位向设计单位案赔。（3)因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责 维能，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任，属于建设单位采购 的，由建设单位承担经济责任。（4)固建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量映陷，先由施工单 位负责维能，其经济责任由建设单位承担，如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位乘略。(5)因使 用单位使用不当造成的损坏户圈，先由施工单位负责维能，其经济责任由使用单位自行负责。(6）因地需。 台风。洪水等自然突害或其他不可抗拒原因造成的捐坏问题，先由施工单位负责维能，建设参与各方再根 据国家儿体政策分祖经济责任 77. [答案1 CD 【解析】选项C，不得扁佣临时劳务人员进行施工作业，应当与具有资质的劳务分包企业订立劳务分 包合同，选项D，社会保险费用应由签订劳动合同的用人单位支付， 选项E，国庆节不安排体假井不违法，只要支付三倍工资即可， 78.[答案1ADE [解析】无效合同的特征是违法。ADE均为违法合同。BC是可推销合同， 79.[答案1ABDE 【解析1招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一 招标项目间潜在投标人或者投标人提供有差测的项目信息，(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目 的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必筑进行招标的项目以特定行政区域或者 特定行业的业绩，奖项作为加分备件或者中标备生，（4)对造在投标人或者投标人采取不同的资格审查或
日非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投 F1(5)限定减 标人或者投标人。 80.[答1ACE 【解析】《中华人民共和国物权法（释义）3中明确： 请求停止侵害也是物权保护的一种请求权。对正在实施的侵害物权行为，物权人可以请求侵权人停止 慢害行为，电可以请求有关机关制止慢权行为；本题“施工过程中”，属于正在实施的慢害行为，A选项 正确， 请求消除急险，又称请求防止侵害，侵害虽未发生，但物权面临造受侵害的危险，存在被侵害的可能， 对于达种可能发生的慢害，物权人有权请求相对人为一定行为或者不为一定行为，防止侵害，消除既存的 危险，以避免侵害的发生。固此，B选项不正确。 简除器响，适用于人身招受到慢时的责任。因感D法项不正殖
考生诚信全国二级建造师执业资格考试C.继续有效D.自行延期考试承诺8.根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（我己网读考建设工程法规及相关知识A.书证只能提交原件生（考场）关点B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示定、愿盘在本场2016年二级建造师考试真题C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据等认中自堂适守。白有违区特接学D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证急理，我保证本9.建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的场考优中，题号二总分法律责任是（],所提供的个人价分数A.给予警告B.撤销注册证书息是真实准的，C.处1万元以上3万元以下罚款D.取消维续教育记录10.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（).A.用于承重体的砌筑砂案试块必须实施见证取样和送检封B.试样的真实性只能由取样人负责得分评卷人单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任只有1个最符合题意）D.取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志，并由其签字后即可线11.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（1.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（A.违法分包B.与他人联合承揽内A.法定代理B.表见代理C.允许他人使用本企业名义承揽工程D.使用其他企业名义承揽工程C.委托代理D.指定代理12.关于投标报价的说法，正确的是（科2.下列权利中，属于用益物权的是（).A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价A.骼舶抵押权B.房屋租货赁权B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价不C.土地所有权D.建设用地使用权C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标3.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价A.期限性B.地域性13.根据（电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（),要C.专有性D.财产权和人身权的双重性A.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交4.关于抵押的说法，正确的是（B.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围C.投标人不可补充、修改投标文件，但是可以搬回答B.抵押人没有义务要善保管抵押物并保证其价值不变D.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可14.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让担(5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施A.按份责任B.集体责任题工企业直接责任人应承担的刑事责任是（1.C.同等责任D.连带责任A.衔私舞弊罪B.玩忽职守罪15.关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（★:C.串通投标罪D.重大责任事故罪A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致6.关于合同形式的说法，正确的是（1.B.招标人和中标人应自中标通知书收到之目起30目内订立书面合同A.书面形式合同是指纸质合同C.对备案的中标合同不得进行协商变更B.当事人的行为可以构成默示合同D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议C.书面形式是主要的合同形式16.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证会。实行施工D.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效总承包的，由（)组织召开。中业教育7.某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（A.监理单位B.建设单位A.自行废止B.重新核验C.施工总承包单位D.相关专业承包单位第1页共18页第2页共18页
C.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利A.施工企业分公司不具有法人资格D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务B.施工企业的项目经理部不具有法人资格★56.根据“文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担C.施工企业法人属于财团法人文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正，逾期不改正应当承D.施工企业的法定代表人是法人★担的行政处罚是（）。E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得A.警告B. 罚款64.符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协C.责令停产停业D.吊销营业执照议选择管辖法院有（57.关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（A.被告住所地人民法院★B.合同履行地人民法院A具有中级以上职称B.热心人民调解工作C.合同纠纷发生地人民法院D.标的物所在地人民法院C.自然人D.具有大学本科学历E.合同签订地人民法院密58.招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录，65.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行生产环境噪声污染的建筑施工A.国家秘密B.政府信息作业，但（)除外。C.商业秘密D.个人隐私A.抢修工作B.抢险工作封59.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（C.固特殊需要必须连续作业的D.监理单位同意的A.注销注册或变更注册B.被吊销E.因生产工艺上要求必须连续作业的C.被销D.延续有效66.关于投标保证金的说法，正确的有（60.关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定A.两阶段招标人要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出线不明确，下列说法正确的是（B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%A.标的物损毁灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，损毁灭失的风险自承运人将货物交付给D.招标人应当在中标通知书发出后5目内退还中标人的投标保证金内买受人时由买受人承担E未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还C.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失67.关于建设用地使用权的说法，正确的有（J.的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担A.建设用地使用权只可以在地上设立不D.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，损股灭失的风险由买B.建设用地使用权因出让合同生效而设立受人承担C.佳宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地二，多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式要得评卷人有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题68.根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）A.借款合同B.运输合同C.施工合同D.加工承揽合同答61.在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（E.定金合同A.星面防水工程为5年69.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，B.给排水管道为2年达到下列标准之一必须进行招标的有（题C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期A.材料采购的单项合同估算价位人民币80万D.基础设族工程为设计文性规定的该工程的合理使用年限B.施工单项合同估算价位人民币300万E.设备安装和装修工程为5年C.重要设备采购的单项合同估算价位人民币150万62.根据&<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》，下列文D.监理服务采购的单项合同估算价位人民币60万E项目总投资额为人民币3500万★件属于投标文件内容的有（A.投标函及其附录B.施工组织设计70.下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有（],★C.项目管理机构D.法定代表人身份证明A.约定内部承包违约金E投标邀请书B.以励迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立★63.关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（C.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立第7页共18页第8页共18页
单项选择 1.[答1 C 【解析】本题考查的是代理的分类。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。固委托代理中，被代 理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故叉称“意定代理”或“任意代理”，法定和指定代理 主要针对未成年人，精神纳人等没有完会民事行为能力的人群。 2. [答&1 D 【解析】本题考查的是用益物权包含的种类，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法 享有占有、使用和收益的权利。用益特权包括土地承包经营权、建设用地使用权。宅基地使用权和地役权。 3.[答1 C 【解析】本题考查的是知识产权的特征，如识产权同其继财产所有权一样，具有绝对的排他性，权利 人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成景必频经过权利人同意，否则构成慢权， 4.[答1A [解析】本题考查的是抵押的效力。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现 抵押权的费用，当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范图。抵押人有义务要善保管抵押物并保证其 价值，抵押期间，抵押人转让已办理整记的抵押物，应当通知摄押权人并告知受让人转让物已经抵押的情 况，否则，该转让行为无效， 5.[答&1 C 【解析】本题考查的是建设工程利事责任的种类。两家施工企业协育后同时参加一个项目的投标，显 然是投标人相互审通投标，投害招标人或者其继投标人利益，即事通投标非。 6. [答&:1 B 解析】除了书面和口头合同外，其他形式的合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的 成立，也可以称之为默示合同
47. [答案] D 【解析选项A：仲裁协议独立存在，合同的变更，解除，终止或者无效，以及合同成立后未生效. 岁最销等，均不影响仲教协议的效力，当事人在订立合同时就争议达成仲裁协设议的，合同未成立电不影响 中裁协议的效力。 选项B：仲费委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争设事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围 的其他争设事项无权仲裁，选项C：不可以约定仲规裁决的强制执行机构， 48.[答*] B [解析】两个以上人民法院都有管辅权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两 个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖，有管转权的人民法院由于特殊原固， 不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖，人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协盲解决； 协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。 49.[答案] C 【解析】当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支 付利息的，不予支持， 50.[答案]C 【解析】建筑法3，《建设工程质量管理条例》均规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建 筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。 51.[答案1 B 【解析】当事人提起上诉，应当递交上诉状，上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人 数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民 法院，当事人不服第一审判决或教定的，有权在判决书送达目起15且内或载定书送达之目起10且内向上 一级人民法院提起上诉， 52. [答案1 D [解析】2013年4月佳房和减多建设部、工商行政管理总局联合领布的建设工程施工合同（示范文 本）》，由合同协议书、通用合同条款，专用合同条款三部分组成。 53. [答1 D [解析】本题考查的是工程欠款的支付附间，利息以付工程价款之目计付。当事人对付款时间没有 约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1)建设工程已实际交付的，为交付之日，(2)建设工程 没有交付的，为提交工结算文件之目，（3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之目， 54.[答案1A 【解析1当事人协商一致，可以变更合同，法律，行政法规规定变更合同应当办理批准。整记等手续的， 依照其规定。当事人对合同变更的内客约定不明确的，推定为未变更， 55. [答案1 C 【解析】出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人般产的，租赁物不属于能 产财产 融资租赁合同的出租人不负担租货物的维修与股能担保义务，但承租人预向出租人履行交付租全义务。 56.[答案1 B [解析】 文物保护法实施条例3规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，植自承担文物保 护单位的修结，迁移，重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正，逾期不改正，或者造成严重后果的， 处5万元以上50万元以下的罚款，构成犯菲的，依法追究利事责任， 57. [答案1 B [解析】人民调解贝应当见备的基本条件是：（1)公道正深，(2)热心人民调解工作，(3)具有一定文化
水平1(4)有 全的法律短供和段策承平，（5）成年公民 58.【答案]A 【解析】招标投标遇法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密。个人隐私的记录。但是，经 权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公其利益造成重大影确的涉及盲业程密。个人愿私的违法 行为记录，可以公开， 59.[答案1A 【解析】本题考查的是建造师的注销与变更，聘用全业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请 办理注销注册或变更注册。 60.[答案1 D 【解析】标的物吸提。灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承组，交付之后由买受人承担，对于 需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标 的物提灭失的风险由买受人承担，出类人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的 标的物盈提、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。
[解析】《建设工程质量管理条例3规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基陷 受施工程、房量建筑的地基基陷工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，(2）星 面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗确，为5年，(3)供热与供冷系统，为2个采暖期 集冷期；(4)电气管线，给排水管道、设备安装和装能工程，为2年。 62. [答*1 ABCD [解析】投标文件应包括下列内客：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代 表人身份证明的投权委托书，(3)联合体协议书；（4)投标保证金：(5)）已标价工程量清单；(6)施工组织设 计(7)项目管理机构，(8)拟分包项目情况表；(9)资格审查资料；(10)投标人预短前附表规定的其他财料。 63. [答案1 ABE [解析】法人的法定代表人是自然人，法人可以分为企业法人和非企业法人两大冕，非全业法人包括 行政法人，事业法人，社团法人，企业法人依法经工商行政管理机关核准暨记后取得法人资格。全业分公 可不具有送人资格，子公司为独立法人， 64. [答1 ABDE 【解析】《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议违择被告住所地合同履行地。 合同签订地、原告佳所地，标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对 极别管转和专属管辅的规定， 65. [答1 ABCE [解析】本题考查的是施工现场夜间环境票声污染防治。在城市市区噪声敏感建筑物集中区或内，禁 止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修，抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须 车续作业的除外。 66.[答案] BCE [解析】本题考查的是投标保证金的法律要求， 招标投标实施条例3规定，招标人在招标文件中要 表投标人理交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有数期应当与投标 有效期一致。 实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最退应当在 面合间客证后5
水包人 存在下列情形之一的，属于违法发包：(1)建设单位将工程发包给个人的。 77.[答案] DE 【解析】合同当事人违反合同文务，承担违约责任的种类主要有：继续展行、采取补数措施、停止速 约行为，赔偿指失。支付遇约金或定金等。 78. [答案1 ACD [解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：(1)属国家明令询达或者禁止使用的，(2） 照过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的，(3)经检验达不判安全技术标准现定的，(4)没有完整 安全技术档案的，(5)没有齐全有效的安全保护装置的，建筑起重机模有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的， 出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。 79. [答1 ABCD [解析】劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（1） 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；(2)未及时足额支付劳动报酬的，(3)未依法为劳动者 数纳社会保险费的，(4)用人单位的规章制度违反送律，法规的规定，捐害劳动者权益的，(5)因劳动合 同法3第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的，(6)法律、行政送规规定劳动者可以解除劳动合同 的其他情形， 80.[答1 ABCE [解析1机城2010年10月领布的《中华人民共和国社会保险法》（以下简称《社会保险法》）规定 国家建立基本养老保险，基本医疗保险，工伤保险、失业保险，生育保险等社会保险制度，保障公民在年老
考生诚信 考试承诺 全国二级建造师执业资格考试 ★ 我己周读考 建设工程法规及相关知识 生（考场）五关机 ★ 定.愿盘在本场 考认中自堂守 2015年二级建造师考试真题 妇有违区特接学 地理，表保证本 场考优中 题号 二 总分 所提供的个人价 息品实准确的 密 分数 井区业承迎相区 任 封 得 分 评卷人 单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中， 只有1个最符合题意） 线： 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（ A.项目经理部承担 B.金业法人承担 内 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 不 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成 3.甲房地产公司在A.地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙 工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米 要： 以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来， 甲公司将A地块的建设用地使用权转让的给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正 确的是（ ： A甲公司对乙工厂的士地拥有地役权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得 D.甲公司转让A.地块后，丙公司不享有该项权利 题 4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（)。 A不动产物权的设立应依法登记 ★ B.不动产物权的设立文属自愿登记 C.不动产物权的设立文自合同成立之目时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（ A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 中业教育 ★ 6.关于担保的说法，正确的是（ A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权实现
人处理的是（ 24.根据《建筑业企业资质管理规定》， A敬销注册 B.处1万元以上罚款 企业资质的，不予受理并给予警告 C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册 A.4年 B.3 年 16.根据《注册建造师执业管理办法（试运)3，注册建造师可担任两个项目的项目负责人 25.根据《建筑工程施工许可管理办法 的情形是（ 工条件的，应承担的法律责任是（ A.两个项目的发包人是同一单位 A.费令停止施工 B.因发包人原因导致停工超过3个月 B.责令停止施工，并对建设单位处 C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算 C.责令停止施工，并对施工单位处 D.建造师同时有两个专业的执业资格 D.责令停止施工，并对建设单位和 17.关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。 26.下列评标委员会成员的行为，合法 A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同 A.向招标人征询确定中标人的意向 B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同 C.对投标提出否决意见 C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除 27.关于投标的说法，正确的是（ 承揽合同 A.投标文件未经投标单位盖章和单 D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿 B.投标文件未按照招标文件要求严 18.根据《节约能源法》违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令整改，处10万元以上 C.投标人逾期送达投标文件的，应 50万元以下罚款的参建单位是（）， D.联合体投标的，可以在评标委员 A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理 28.根据《劳动合同法》，用人单位违 C.建设、设计、施工 D.建设、设计、监理 自应当订文无固定期限劳动合同 19.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议， A. 4 倍 B.3倍 并制作了调解书，关于本案中调解的说法，正确的是（ 29.关于招标方式的说法，正确的是（ A.法院调解应由审判员一人主持 A.公开招标是招标人以招标公告的 B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力 B.邀请招标是指招标人以投标邀请 C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助 C.省级人民政府确定的地方重点项 D.调解书与剂决书的效力不同 行邀请招标 20.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ D.国有资金占控股或者主导地位的 A.星面、厕浴间使用的防水材料 B.非承重结构的钢筋及连接接头试件 30.根据《文物保护法》，下列对违法行 C.用于防水层上保护层的商品混凝士 D.抹灰砂浆中使用的掺加剂 A.擅自迁移、拆除不可移动文物的 21.某市质量监督站一科长李某固涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，并没收其 B.擅自在文物保护范围内建设工程 全部违法所得财产，市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量 C.刻划，涂污文物尚不严重的，由 监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其申超出行政复议范围的事项是（ D.刻划、涂污文物尚不严重的，由 A.被拘留 B.被罚款5000元 31.关于施工企业违法行为应承担法律 C.被质量监督站开除 D.被没收违法所得 A.超越本单位资质等级承接工程的 22.关于履约保证金的说法，正确的是（ J， B.将承包的工程转包的，责令改正 A.中标人必须交纳履约保证金 C.未取得资质证书承揽工程的，予 B.履约保证金不得超过中标合同金额的20% D.允许他人以本企业名义承揽工程 C.暖约保证金是投标保证金的另一种表述 32.某开发商在一大型商场项目的开发 D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 因而造成重大安全事故，该事故责 23.根据&建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升 A.重大责任事故罪 式架设设施安装完毕后，应当由（ )，并出具合格证明。 C.串通投标罪 A.安装单位自检合格 B.建设单位检查验收 33.根据《安全生产法》，生产经营单 C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收 应当依法承担赔偿责任，拒不承担
A.人民法院 B.人民政府 C.建设行政主管部门 D.安全生产监督管理部门 34.关于合同示范文本的说法，正确的是（ ， A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备 B.示范文本为强制使用的合同文本 C.采用示范文本是合同成立的前提 D.采用示范文本是合同生效的前提 35.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时 发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元 工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院 受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。 A.共同诉讼人 B.原告 C.有独立请求权的第三人 D.无独立请求权的第三人 36.根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（ ）以上的固定期限 劳动合同， A.5年 B.3年 C.2年 D.1年 37.某工程峻工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下 列说法中，正确的是（ A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担 D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 38.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准3(GB12525—2011)。建筑施工场界环境夜间噪 声的夜间是指( ）期间， A.21点至次日6点 B.22点至次日8点 C.21点至次日8点 D.22点至次日6点 39.下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（ 小 A.价款或者报酬 B.保险条款 C.履行期限、地点和方式 D.当事人的名称 40.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工 工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（ A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任 B.甲、乙承担连带赔偿责任 C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任 D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失 41.下列情形中，投标人中标有效的是（ A.投标人给子招标人金钱获取中标 B.投标人在投标书中标明给予招标人折扣获取中标 C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标 D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标 42.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经改工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程 欠款，但建设单位拒绝暖行裁决。因此，施工单决定申请执行仲裁裁决，关于申请
52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（ A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的 得分 评卷人 二，多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选 有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选， B.未对固工程施工可能造成损害的吡邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的 C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的 不得分，少选，所选的每个选项得0.5分） D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的 61.下列行为中，属于招标人违法行为的有（）， 53.某施工企业的下列工作安排，违反劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（ J。 A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的 A.安排正在哺乳未满1周罗婴儿的女工李某从事资料整理工作 B.招标人发出申标通知书后无正当理由改变申标结果的 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改 C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动 D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件 D.批准女工主某只能体产假120天 E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改 54.关于招标程序和要求的说法，正确的是（ ? 62.根据《合同法》，应当采用书面形式的合同有（ A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜 A.建设工程勘案合同 B.委托合同 B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批获得批准 C.建设工程施工合同 D.承接合同 C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款 E.建设工程设计合同 D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新招标 63.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（ )， 55.关于民事诉讼审批程序的说法，正确的是（)。 A.具有违约行为 A.一审程序包括普通程序和特殊程序 B.必须以书面形式起诉 B.具有惩罚目的 C.原告必须与案件有直接利害关系 D.提交起诉状的同时提交全部证据 C.造损失后果 56.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货 D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿 物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、 E.违约行为与损失后果之间具有因果关系 灭失的风险没有约定，关于本案例中货物毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（ 1 64.根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（ A.乙与丁的实实合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担 A.债权人依法将标的物抵押 B.合同解除 B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担 C.债务相互抵消 D.债权人依法将标的物提存 C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损，灭失的风险由乙承推 E.债权人免除债务 D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担 65.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程峻工验收应当具备的条件有（ 57.建设工程未经峻工验收，发包人撞自使用的，该工程峻工日期应为（)。 A.完成建设工程设计的各项内容 A.提交验收报告之目 B.建设工程完工之目 B.有完整的技术档案和施工管理资料 C.转移占有建设工程之目 D.骏工验收合格之目 C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告 58.根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正 D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件 确的是()。 E.有建设单位签署的工程保修书 A.埋压、围占、遭档消火检或者占用防火间距的，处以训款 66.关于无效合同的说法，正确的有（ B.进货时未查验许可证的相关证明文件的，给予警告并处以罚款 A.无效合同不具有违法性 C.未按规定要求忙存、销售商品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业 B.无效合同具有违法性 D.故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款 C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力 59.根据《工伤保险条例》，职工因工作造受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工 D.无效合同自订立之时就不具有法律效力 伤治疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。 E.无效合同可能会损害社会公共利益 A.12 B. 10 C.8 D.6 67.依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用意请招标的情形有（ 60.下列仲裁协议中，有效的仲裁协是（ A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择 A.本合同履行过程中，凡固本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 B.施工主要技术采用不可替代的专利或专有技术 B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁 D.涉及国家安全、国家秘密或抢险教灾，适宜招标但不宜公开招标 D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项申， 有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题 不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）
68.关于投标人的说法，正确的有（ C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担 A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效 D.造成发包人损失的，承包人不承担责任 B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制 E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 C.存在控股关系的不同单位不得零加同一招标项目的投标 76.下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（ D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标投投标的，相关投标无效 A.检举权 B.控告权 E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标 C.批译权 D.接受安全教育培训的权利 69.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（ J E.危险报告权 A.劳动者被依法追究刑事责任 77.根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故等级划分包括（ J， B.劳动者严重违反用人单位的规章制度 A.一般事故 B.较大事故 C.在规定的医疗期内职工惠病 C.严重事故 D.重大事故 D.女职工在哺乳期内 E.特别重大事故 E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 78.招标人在发出中标通知书前，由评标委员公司对中标人进行再次审查确认的情形有 70.无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（ A.申请提起诉讼 B.申请多加诉讼 A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 C.提起反诉 D.由法院通知多加诉讼 B.中标候选人未能纳暖约保障金 E.申请提起公益诉讼 C.申标候选人放弃申标 71.在建设工程招标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（ D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自已名义投标 E.中标候选人经发生较大变化，可能影响其履约能力 B.两个以上的个人可以组成联合体 79.根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（ C.招标人可以强制投标人组成联合体 A.违反法律、行政法规强制性制定的劳动合同 D.在资格预审前，联合体可以增加成员 B.由用人单位提供的格式劳动合同 E.联合体各方就中标项目承连带责任 C.用人单位免除自已法定责任、排除劳动者权利的劳动合同 72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（ D.与用人单位代理人签订的劳动合同 A.审查安全技术措施或专项施工方案 E.未明确规定合同期限的劳动合同 B.缩制安全技术措施或专项施工法案 80.下列关于分包的说法中，正确的有（ C.对施工现场的安全生产负总责 A.招标人可以直接指定分包人 D.对施工安全事故隐惠提出整改要求 B.经招标人同意，申标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 E.出现安全事故，负责成立事散调查组 C.申标人和招标人可以在合同申约定将中标项目的部分非主体工作部分分包给他人完成 73.根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）， D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 A.施工单位因安全事故隐惠，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人 B.因拖欠表民工工资，部分表民工停工抗议，致使工期延误 C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D.由于战争，施工单位停止施工，致使工期延误 E.固退延履行而遭遇洪水，导致工期延误 74.根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（ A.替代性 B.辅助性 C. I临时性 D.长期性 E.关键性 75.某工程项目为经峻工验收，发包人擅自使用后楼板串线裂缝，经鉴定是由于承包人输 工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（ A.未经峻工验收使用此工程，由发包人承担全部责任 B，承包人在建设工帮审计文性规定的合理使用年限内对主体精检承组展事责假
68.关于投标人的说法，正确的有（ A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效 B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制 C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标 D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标投投标的，相关投标无效 E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标 69.根据（劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（ A.劳动者被依法追究刑事责任 B.劳动者严重违反用人单位的规章制度 C.在规定的医疗期内职工患病 D.女职工在哺乳期内 E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件 70.无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（ A.申请提起诉讼 B.申请多加诉讼 C.提起反诉 D.由法院通知参加诉讼 E.申请提起公益诉讼 71.在建设工程招标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（ A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义投标，又可以自已名义投标 B.两个以上的个人可以组成联合体 C.招标人可以强制投标人组成联合体 D.在资格预审前，联合体可以增加成员 E.联合体各方就中标项目承连带责任 72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（ ， A.审查安全技术精施或专项施工方案 B.缩制安全技术措施或专项施工法案 C.对施工现场的安全生产负总责 D.对施工安全事故隐惠提出整改要求 E.出现安全事故，负责成立事故调查组 73.根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（ A.施工单位因安全事故隐惠，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误 C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D.由于战争，施工单位停止施工，致使工期延误 E.固退延履行而遭遇洪水，导致工期延误 74.根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（ A.替代性 B.辅助性 C.临时性 D.长期性 E.关键性 75.某工程项目为经级工验收，发包人擅自使用后楼板串线裂缝，经鉴定是由于承包 工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（ ， A.未经峻工验收使用此工程，由发包人承担全部责任 B.承包人在建设工程审计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任
C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担 D.造成发包人损失的，承包人不承担责任 E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担 76.下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（ A.检举权 B.控告权 C.批评权 D.接受安全教育培训的权利 E.危险报告权 77.根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故等级划分包括（ ， A.一般事故 B.较大事故 C.严重事故 D.重大事故 E.特别重大事故 78.招标人在发出中标通知书前，由评标委员公司对中标人进行再次审查确认的情形有 A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力 B.中标候选人未能纳暖约保障金 C.中标候选人放弃中标 D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力 E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力 79.根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有（ A.违反法律、行政法规强制性制定的劳动合同 B.由用人单位提供的格式劳动合同 C.用人单位免除自已法定责任、排除劳动者权利的劳动合同 D.与用人单位代理人签订的劳动合同 E.未明确规定合同期限的劳动合同 80.下列关于分包的说法中，正确的有（ A.招标人可以直接指定分包人 B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 C.申标人和招标人可以在合同申约定将中标项目的部分非主体工作部分分包给他人完成 D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人
1.【案】B 【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，项目经理部行为的法律后 果将由企业法人承租。 2. [答案1 D 【解析】委托代理《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届调或者代理 事务完成，(2)鼓代理人取消委托或者代理人静去委托，(3)代理人死亡，(4)代理人丧失民事行为能力，(5 作为被代理人或者代理人的法人终止，AB选项系法定代理终止的情形，C，选项系指定代理终止的情影， 只有D选项系委托代理终止的情形。 3.[答1 A 【解析】选项A正确。地役权，是指为使用自已不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人 不动产的权利，甲乙之间设立的是地役权。 选项B错误，甲乙之闻设立的是地役权，而非担保物权， 选项c错误。地役权自地役权合同生效时设立，公证和登记都不是地役权设立的条件。当事人要求登 己的，可以向登记机构申请地役权登记，未经登记，不得对抗善意第三人 选项D错误，除当事人另有约定外，需役地或地役权上的不动产物权发生转让的，地役权不消灭， 链之转让。因此，甲公司将需役地上的建设用地使用权转让给丙公司，丙公司享有地役权。 4.【答案】A 【解析】不动产特权的设立。变更，转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时 发生效力，经依法登记，发生效力，未经暨记，不发生效力，但法律另有规定的除外， 选项B错误，不动产物权转让必须经过登记才发生物权变动的数力，不是自愿登记 选项C错说，不动产特权的设立、变更、转让和消灭，应当依照送律定整记，自记载于不动产登记 谦时发生效力。 选项D错误，不动产登记，由不动产所在地的整记机约办理， 5. [答案1 D 【解析】我国专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明，实用新型和外观设计 选项A错误，是商标权的保护对象，选项B错误。是著作权的保护对象，选项C错误，是著作权的保护对象， 选项D正确，是专利权的保护对象。 6.[答1 B 【解析】选项A错误，担保是粗保物权，而非用益物权， 选项B正确，组保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使资务人履行债务实现债劝人权利 的法律制度。 选项c错误。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效，组保合同另有约定的，按照 约定， 选项D错误，第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保，反组保适用《组保法》 保的规定。 7.[答1 C [解析】选项A错误。，保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按用约定展 行债务或者承担责任的行为
权的担保 选项C正确。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为续权的担保。债务人 或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物，(2)建设用地使用权；(3)以招标 拍卖、公开协商等方式取得的范地等土地承包经营权，(4)生产设备、原材料、半成品、产品，(5)正在建 的建筑物、陷舶、骼空器，(6)交通运输工具；（7)送律，行政法规未蒙止抵弹的其财产，选项D错误。 留置是指债权人按合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权 表照法律规定留置该财产，以该财产析价或者以拍关、变实该财产的价款优先受偿。 8. [答1 D 【解析】招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家程密、商业秘密、个人隐私的记录，但是，经 权利人同意公开或者行政机关认为不公并可能对公其利益造成重大影确的涉及育业秘密、个人图私的违法 行为记录，可以公开，所以ABC错误， 9. [答1A 【解析】《建设工程安会生产管理案例》规定，施工单位的主要负责人，项目负责人，专职安全生产 管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职， 10.【答案1A [解析】本题考查的是建设工程安工环保验收，选项B需要进行试生产的，建设单位应当自投人试生 产之目起3个月内申请验收，选项C环境保护部门自收到中请之目30且内完成验收。选项D应由环境保 行政主管部门责令停止生产或者使用， 11.[答] A [解析】本题考察的是施工现场大气污集防止违法行为应承担的法律责任，对因建设施工造成扬尘污 的处，由品级以上地方人民政府建设行政主管部门决定 12. [答案1 B [解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目，可以不进行招标的建设工程项目 (1)涉及国家安全、国家整密或者抢险权灾而不适宜招标的，利用扶货资金实行以工代需要使用表民 工的(2)采用不可替代的专利或者专有技术(3)采购人依法能够自行建设、生产或者提供(4)已通过招标方 式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供(5)需要间原中标人采购工程、货物或者 服务，否则将影响施工着这功能配套要求(6)法律，行政法规规定的其它情形 13.[案1A [解析】本题考查的是租赁合同的法律规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内 通如承租人，承租人享有以同等条件优先购实的权利。 14.[答1 B 【解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能、节地、节水，节材和环 竞保护， 15. [答1 D [解析]本题考查的是建造顺维续教育违法行为应承担的法律责任，维续教育不合格的不予注肝。 16.[答1C [解析】本题考查的是建造顺的受聘单位和执业岗位范围，注册建造师不得同时组任两个及以上建设 工程施工项目负责人，发生下列情形的除外：(1)同一工程相部分段发包或分期施工的，(2)合同约定的工 量验收合格的，(3)因非承包方原固致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。 17. 【答案1 A [解析】本题考查的是承覆合同的法律规定，承撑人将其承揽的主要工作变由第三人完成的，应当就
二A元成时L作成 解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿， 18.[答案]B 【解析本题考查的是节约能源法违送行为应承担的法律责任，节约能源规定，设计单位，施工单位 监理单位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款， 19.[答案] B 【解析】送院调解节经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。 20.[答1 A 【解析1下列试块，试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于 承重墙体的期筑砂浆试块，(3用于承重结构的钢肺及连接接实试件，（4)用于承重增的或和展土小型量 决，(5)用于并制混凝土和流砂浆的本混，(6)用于承重结构的混凝土中使用的接加剂；（7)地下、星面 期浴间使用的防本材料，（8)国家规定必实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。 21.[答案1 C 【解析】积据《行政复议法》的规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实段，其中7程 为重要： (1)对行政机关作出的署告，罚款，没收速法所得、没收非法财物，责令停产停业、智扣或者吊销许可证 暂扣或者吊销执用。行政狗留等行政处罚决定不服的， (2)对行政机关作出的限制人身自由或者查套封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的 (3)对行政机关作出的有关许可证、执用，资质证，资格证等证书变更，中止，撤销的决定不服的； (4)认为行机关慢犯合法的经营自主权的； (5)认为行政机关违送集*、征收财物、雄据费用或者违法要求履行其他义务的 (6)认为得合法定条件，中请行政机关额发许可*、扶执照、***、*格*等**，或者申请行政程 审批、整记有关事项，行政机关没有依法办理的， (7)认为行政机关的其他具体行政行为慢犯其合法权益的。 22. [答案1 D [解析】A选项错误，招标投标送》规定，招标文件要求中标人提交星约保*金的，中标人应当理供 选项B错说，《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保*金不得超过中标合同金额的10%。 标人应当按照合同约定履行文务，完成中标项目 C选项错误，投标保*金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责 王担保，不能作为投标保*金D选项正确，《招标投标送实施条例》规定，中标人无正当理由不与招 订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交展约保*金的，取消 中标*格，投标保*金不予退还。 23. [答案1 A [解析]A项正， 《建设工程安会生产管理条例3规定，施工起重机械和整体提升即手架、模 享自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格*明，并向施工单位进选行安全使用说明 办理验收手续井签字。 24.[答案1 D [解析】取得建筑业企业**的全业，申请**升级，**增项，在中请之日起前1年内有下列情于 之一的，**许可机关不予批准企业的**升频中请和增项申请：(1)超超本全业**等级或以其他企！ 的名文承撑工程，或无许其他全业或个人以本企业的名义承覆工程的，(2)与建设单位或企业之间相互 投标，或以行赔等不正当手段谨取中标的，(3)未取得施工许可*自施工的，(4)将承包的工程转包 违法分包的，(5）遇反国家工程建设弱制性标准的，（6)发生过较大生产安全事敬或者发生过两起以上一
生产安全事故的，(7)恶意接欠分包企业工程款或者农民工工*的，(8)隐胰或诺报、施延报告工程*量安 会事故或破坏事故现场、阻碍对事敬调查的，(9)按照国家法律、法规和标准规定需要持*上岗的技术工 冲的作业人员未取得**上岗，情节严重的，（10)未依法履行工程*量保修义务或接延展行保能义务，造 或严重后累的；(11)途改、例*、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业****，(12)其他违 区热建湖超的
中华人民共和国招标投标送）和《建设工程*量管理条例3的规定予以处罚，对于接受转包、违法分包 和用他人名义承揽工程的，处1万元以上3万元以下的罚款。 32.[答案] D [解析】工程重大安全事放罪6刑送》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单 应违反国家规定，降低工程*量标准，造成重大安全事敬的，对直接责任人贝处5年以下有期建刑或者构役 并处可金，后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒用，并处金。 33. [答1 A 【解析1A选项正确，《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡。他人贴 产提失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人速医的，由人民法院象法要制执行。生产安全 事故的*任人未依送承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的， 应当维续服行赔偿文务； 受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行， 34.[答案]A 【解析】合同示范文本，是指由规定的国家机关事先拟定的对当事人订立合同起示范作用的合同文本 多年的实茂表明，如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，请润较多，将给 合同履行带来很大围准，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大， 35.[答案1A 【解析】共同诉讼人，是指当事人一方或双方为二人以上（含二人），其诉讼标的是共同的，或者诉设 标的是同一种类，人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人 36.[答案] C [解析】：劳务误遣单位与鼓演造劳动者应当订立劳动合同，该劳动合同除应当数明劳动合同法》 第17条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限。工作岗位等情况。劳务派道 单位应当与报源造劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报附，振源造劳动者在无工作 期间，劳务演遣单位应当接照所在地人民政府规定的最低工*标准，向其接月支付报酬。 37. [答1 C 【解析】对于非施工单位原因造成的*量问题，施工单位电应当负责返修，但是因此而造成的损失及 返能费用由责任方负责。由于施工单位和设计单位没有合同约定，所以由发包人先行承担。 38. [答案1 D [解析1建筑陈工场界环境噪声排效限值，虽间70DB(A)，夜间55DB(A)。夜间噪声最大声级超过旧 值的幅度不得高于15DB(A)。“星间"是指6；00至22；00之间的时段，*夜间”是指22：00至次日6： 00之间的时段。 39.[答案1 B 【解析】合同的内容由当事人约定，一股包括以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所，(2)标的， 如有形财产、无形财产，劳务、工作成累等，(3）数量，应选择使用共同接受的计量单位，计量方送和计 量工具，(4)*量，国家有强制性标准的，必须按照强制性标准执行，并可约定*量检验方送、*量责任 期限与条件，对*量提出异议的条件与期限等，(5)价款或者报酬，应规定清楚计算价款或者报酬的方法： (6)履行期限、地点和方式，（7)违约责任，可在合同中约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方 法等，(8)解决争设的方法。 40. [答案1 B 【解析】因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的*量标准造成的捐失，与接受转包或者分包 0a
的规定的，承运人可以拒绝运输。 52.[答案1 B [解析]ACD属于工程*量的不良行为 工程*量不良行为认定标准： (1)在施工中输工减科的，使用不合格建筑材料，建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图组 或施工技术标准施工的其他行为的，(2)未按照节能设计进行施工的，(3)未对建筑材料、建筑构配件、议 备和育品退凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料取样检测的，（4）工程变工验 收后，不向建设单位出具*量保修的，或*量保修的内容、期限违反规定的，(5)不量行保修义务或者 拖延履行保修义务的， (四）工程安全不良行与认定标准(14)未对因建设工程施工可能造成提害的吡部建筑物、构筑物和均 下管线等采取专聊防护措施的， 53. [答案1 C 【解析】女职工的特殊保护《劳动送】规定，禁止安排女职工从事矿山并下，国家规定的第4频体为 劳动强度的劳动和其触禁总从事的劳动 不得安排女职工在经期从事高处、低温，冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动，不得安 排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动要度的劳动和孕期禁总从事的活动。对于怀孕7个月 以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动，女职工生育享受不少于90天的产假，不得安排女 职工在增乳未满1周岁的要几期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁总从事的其他劳 动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 54. [答案1 B [解析】A选项错误，招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组组评标能力的，可以自 办理招标事宜，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜，依法必频进行招标的项目， 招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案 B正确，招标投标法3规定，招标项目按照国家有关规定需要星行项目审手续的，应当先量行审指 手续，取得批准， C选项错误，招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件，招标文件 应当包括招标项目的技术要求、对投标人*格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实*性要求利 条件以及拟签订合同的主要条款。 D选项错况，《招标投标法》还规定：招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或 者排斥潜在投标人的其他内客，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者能改的，应当在招标文件 要求提交投标文件载止时间至少15且前，以*面形式通知所有招标文件收受人，该澄请或者能改的内器 为招标文件的组成部分。 55. [答1 C [解析]《民事诉讼法3第119条规定，起诉必项符合下列条件：D原告是与本案有直接利害关系的公民 法人和其他组织，2有明确的波告，有具体的诉讼请求、事实和理由，①属于人民法院受理民事诉讼的 范围和受诉人民法院管辖。 56.[答案1A 【解析】本题考查的是标的物股损灭失风险的承担，出*人出*交由承运人运输的在途标的物，除当 事人另有约定的以外，受损、灭失的风险自合同成立时起由实受人承担 57. [答案1 C 【解析】&最高人民送院关于审理建设工程案工合国划助安生适用法律何题的解释3规定，当事人
业政工程实原露工日期有争成的，投期以下情够分别处理：（1）建设工程经变工验监收合格的，以政工监权 合格之日为安工目期，(2)承包人已经提交峻工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之 日为峻工日期，(3)建设工程未经峻工验收，发包人控自使用的QX/T 133-2011 气象要素分类与编码，以转移占有建设工程之日为婆工日期， 58.【答1D [解析1有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处10日以上15日以下拘留，可以并处500元以下罚款， 情节较轻的，处娶告或者500元以下罚款：(1)指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的，(2)过 失引起火实的，(3)在火实发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人见不及时报署的，(4)扰乱火灾现场积 ，或者拒不执行火灾现场指挥贝指挥，影响灭火数援的，(5)故意被环或者伤造火实现场的，(6)植自损 时或者使用滋公安机关消防机购查封的场所、部位的。 59.【答案1A [解析】职工固工作造受事敬伤害或者患职业钢需要暂停工作接受工伤医行的，在停工品薪期内，员 工*福利待遇不变，由所在单位接月支付，停工监薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经 设区的市频劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月， 60.[答]C [解析】合法有效的仲规协设应当具有下列法定内客：(1)请求仲裁的意思表示，(2)仲裁事项；(3)选 定的仲裁表员
61. [等] ABD
[解析】A选项，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实*性内容进行读 用。BD选项，依送必渠进选行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可 人处中标项目金额10%以下的引款，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任，对单位直接负责*的主管人 风和其他直接责任人贝依法给予处分：(1)无正当理由不发出中标通知，(2)不接照规定确定中标人；(3) 中新通知发出后无正当理由改变中标结果，(4)无正当理由不与中标人订立合同，(5)在订立合同时向中 m
62. [%$] ACE
【解析】《合同法》明确规定，建设工程合同应当果用*面形式。 63. [答1 ACDE [解析】承担赔偿损失责任的构成要件是：(1)具有违约行为，(2)造成损失后果，(3)违约行为与财产 等捐失之间有因果关系，(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿， 64. [答案1 BCDE 【解析】《合同法3规定，有下列情形之一的，合同的权利文务终止；（1)债务已经按用约定履行，(2) 合同解除(3)债务相互抵消；(4)债务人依法将标的约提存，(5)债权人免除债务；(6)债权债务同归于一人： (7)法律规定或者当事人的定终止的其他情形， 65. [答案1 ABC [解析】建设工程安工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内客，(2)有 完整的技术档案和施工管理*料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的选场试验报告；（(4) 有勘案、设计、施工、工程监理等单位分别签署的置量合格文件，(5)有施工单位签署的工程保修*。 66. [答案1 BDE [解析】无数合同的特征是：(1)具有违法性，(2)具有不可履行性，(3)自订立之时就不其有法律效力 无效合同的类型：（1)一方以获诈、财追的手段订立合同，损害国家利益，(2)恶意审通，投害国家、集体 或者第三人利益，(3)以合法形式捷盖非送目的：(4)损害社会公共利益，(5)违反法律，行政法规的强制
正碗 67.[答案]AC 【解析】国有*金占控股或者主导地位的依法必頭进行招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之 一的，可以遍请招标：(1)技术复杂。有特幕要求发者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择，(2) 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大， 68. [答案1 BCDE [解析】投标人发生合并、分立、鼓产等重大变化的，应当及时面告知招标人，投标人不再具备* 格预审文件、招标文件规定的*格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效，单位负责人为同一人 或者存在控股。管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 69. [答案1 ABE 【解析1劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1)在试用期间被*明不符合录用案 件的， (2)严重违反用人单位的规章制度的，(3)严重失职，私舞整，给用人单位造成重大损害的，(4)劳 动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成产重影明，或者经用人单位提出， 拒不改正的，(5)因劳动合同法》第26条第1款第1项规现定的情形致使劳动合同无效的；(6)披依法追 刑事责任的。 70. [答案1 BD [解析】对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，组案件处理结果同他有法律上的利 害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼， 71.[答案 DE [解析】两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不 得游制股标人组成联合体共同技标，不得限制股标人之间的竞争。 72. [答案1 AD [解析】工程监理单位的安全责任：(1)对安全技术措施或专项施工方案进行审查，(2)依法对施工安 全事放隐患进行处理，(3)承担建设工程安会生产的监理责任， 73. [答案1 CD [解析】合同法》规定，因不可抗力不能展行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任， 组法律另有规定的除外。当事人退延量行后发生不可抗力的，不能免除责任，本法所称不可抗力，是指不 能预见，不能避免并不能克服的客观情况。 74. [答案] ABC 【解析】劳务派遣只能在临时性，辅助性或者替代性的工作岗位上实施。 75. [答案] BE 【解析】建设工程未经峻工验收，发包人值自使用后，又以使用部分*量不符合约定为由主张权利的， 不予支持，组是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构*量承担民事责任， 76.[答案1ABC [解析】施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权，(2)施工 安全防护用品的获得权，(3)批评、检举GB/T 29015-2012 装盒机通用技术条件，控告权及拒艳违章指挥权，(4)需急避险，(5)获得工伤保险和 意外伤害保险赔偿的权利，（6)请求民事赔偿权。 77. [答案1 ABDE [解析1事故一股分为以下等级：(1)特别重大事故，(2)重大事故，(3)较大事故；(4)一股事故。 78.[答*]ADE
能力的，应当在发出中标通知前由原评标要员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 79.[答1 AC [解析】下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、助迫的手段或者乘人之急，使对方在违青真实 意思的情况下订立或者变更劳动合同的，(2)用人单贷免除自已的法定责任，排除劳动者权利的，(3)违反 送律，行政法规弱制性规定的， 80.[答案 BC 【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工 程承包人，，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体，非关性工作分包 给放人完成。及分包的人应当儿备相的资格备。非不品高法分包