标准规范下载简介：
内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考
北山绿化区管护房及附属工程建设项目竞争性谈判.docx4、谈判结束后投标人应向谈判专家小组递交最终报价确定表。
5、投标人应在规定的谈判时间按照《谈判文件》第四部分“谈判报价文件格式”、工程量清单格式及企业相关资质装订一式三份《谈判报价文件》（正本一份、副本两份）。谈判文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他形式装订的投标文件一概不予受理。
（2）措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用；
（3）规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算浙江宝业花园高层住宅施工组织设计方案，不得作为竞争性费用。
二 、谈判程序和评定成交的办法
（一）在有关部门的监督下，随机抽取专家组建谈判专家小组。
（二）谈判专家小组分别与投标人就谈判内容进行一对一的谈判。
（三）谈判专家小组采取综合评议的评定办法进行评议，即从商务、技术、资信等方面，分别对投标人进行谈判评审：
1、投标人的管理、施工情况。
2、投标人的资信情况（包括独立承担民事责任的能力、独立签订合同授权，相应的经营范围、行业主管部门颁发的资质证书等）。
3、施工技术（组织设计）、工期、工程质量保证及保修服务承诺。
（四）谈判专家小组在谈判的基础上，按照符合采购需求、质量和服务，且报价合理的原则，合议确定最佳成交投标人。
（五）采购机关签发成交通知书。
（六）采购单位与中标人签订合同。
（一）谈判时间:年8月31日上午9：30时开始。
（二）谈判地点:青海省公共资源交易中心2楼。
凡不遵守时间以及不符合上述要求的投标人将被拒绝。
一、资格性审查评审办法
注：所有拟投标的供应商需满足资格性审查评审条件的所有标准，如有一条不满足则视为不合格。
第二部分 工程量清单编制要求
1.本工程量清单是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2.本工程量清单应与谈判文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
3.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结算。
4.补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 。
5.措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。
投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
4.参加投标的投标人必须对招标文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量，暂估价严格按工程量清单编制说明列入。否则，视为无效投标。
5.谈判文件规定的采购预算为招标控制价，参加谈判的供应商报价不得超出此价格，否则，投标无效。
第三部分 政府采购合同文本样式
采购项目名称：
采购单位（发包人）：
成交供应商（承包人）：
合同金额：
附件格式同时适用于该文本。
工程质量标准：一次交验合格。
五、合同价款及付款方式
支付方式：本工程不支付进度款，待工程全部完成，一次交验合格，经省政府采购中心履约部门办理相关手续后一次性支付合同价款的100%，即人民币（大写） 。承包人向发包人提交的履约保证金计 元待工程交验合格后转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期 （年）满且工程无质量问题后，由发包人以转账方式予以退还。
2、标准文本的专用条款、通用条款；
3、标准、规范及有关技术文件；
5、投标报价文件及附件；
6、设计图纸、工程量清单；
7、工程报价单和已标价工程量清单；
8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交5%的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。
1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。
3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。
1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。
2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。
3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。
4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。
5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。
6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。
7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。
8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。
9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。
10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。
11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。
12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日3‰计算，但金额不得超过工程价的10%。
3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
4、谈判过程中，谈判文件、投标报价文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。
1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；
2、谈判文件、成交供应商投标报价文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。
4、本合同一式八份，双方各执两份，青海省政府采购中心备查四份。
发包人（全称）：（签章） 承包人（全称）：（签章）
： ：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
电传： 电传：
开户银行：
账号：
履约监督部门：青海省政府采购中心
负 责 人： 经 办 人：
合同签约时间：年 月 日
第四部分 谈判响应文件格式
青海省政府采购
谈判响应文件
项目名称：共青团青海省委北山绿化区管护房及附属工程建设项目
投标人： （公章）
法定代表人： （签字）
年 月 日
致:
1.我方已仔细研究了 （项目名称） 谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的投标总报价，施工工期自 年 月 日至 年 月 日，计 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。
我方的上述谈判报价中，包括：安全文明施工费： 元；规费： 元；人工费： 元；暂列金额： 元；暂估价： 元。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销谈判报价文件。
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5.我方在此声明，所递交的谈判报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投 标 人： （公章）
法定代表人： （签字）
投标人名称（盖章）：
投标日期： 年 月 日
投 标 人： （公章）
委托代理人： （签字）
（三）竞争性谈判采购投标人最终报价表
投标人名称：（公章） 单位：元
注：此表不需装订在《谈判报价文件》中，在谈判开始前先将投标人法定代表人或委托代理人印章盖好，待谈判结束后当场填写并存档。
投 标 人： （公章）
委托代理人： （签字）
致：
（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。
性别： 年龄： 民族：
：
房屋完损等级评定标准(建设部文).pdf身份证号码：
（附法定代表人第二代身份证双面复印件）
致：
（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，法定 。
（法定代表人姓名） 特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
期限：自签发之日起至 年 月 日止。
GBT 39229-2020 肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞含量的测定.pdf被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：