建筑勘察合同下载简介：

内容预览截取文档部分内容，仅供参考

建筑勘察合同是建筑工程实施过程中的一项重要法律文件，用于明确勘察单位与建设单位之间的权利、义务和责任。该合同的主要目的是规范勘察工作内容、质量要求、工期安排及费用支付等事项，确保工程勘察工作的顺利进行。

在合同中，通常会详细规定以下内容：一是勘察范围和任务，包括地质、水文、地形等方面的调查与分析；二是技术标准和质量要求，以保证勘察成果符合国家规范和项目需求；三是工期安排，明确勘察工作的起止时间以及阶段性目标；四是费用构成及支付方式，确保双方资金往来清晰透明；五是违约责任，对未按约定履行合同的一方设定惩罚措施；六是争议解决机制，为可能出现的纠纷提供处理途径。

通过签订建筑勘察合同，可以有效保障双方合法权益古建筑维修方案及施工组织设计，促进工程项目的科学决策和安全施工。同时，高质量的勘察工作也为后续设计和施工奠定了坚实基础，有助于提升整个工程的质量和效率。因此，合同的严谨性和可操作性至关重要。

保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停工、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%时以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计 元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算100%的勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还

定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其他约定事项：

第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人

协商解决，协商不成的按下列第（ 一 ）种方式解决：

（一）提交（ ）仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行*主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行*管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。

发包人名称： 勘察人名称：

（盖章） （盖章）

法定代理人：（签字） 法定代理人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

住 所： 住 所：

****： ****：

宝山四季花城施工组织设计电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐户： 银行帐户：

建设行*主管部门备案： 鉴证意见：

（盖章） （盖章）

db31 721-2020 夹层玻璃单位产品能源消耗限额备 案 号： 经 办 人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日