0198.山东传媒职业学院维修改造工程项目公开招标.doc下载简介：

内容预览截取文档部分内容，仅供参考

0198.山东传媒职业学院维修改造工程项目公开招标.doc

(4)工程项目总价表；

(5)单项工程费汇总表；

某2×600MW 超临界机组厂区施工组织设计(6)单位工程费汇总表；

(7)分部分项工程量清单计价表；

(8)措施项目报价表；

(9）其他项目清单计价表；

(10) 零星工作项目计价表；

(11) 分部分项工程量清单综合单价分析表；

(12) 措施项目费分析表；

(13）综合单价工作内容及定额分析计价表；

(15)投标报价需要的其他资料（本项无格式，需要时招标人用文字或表格提出，或投标人在投标报价时提出）。

15.4 技术标格式主要包括下列内容：

(1)施工组织设计或施工方案

综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；

主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

确保工程质量的技术组织措施；

确保安全生产的技术组织措施；

确保文明施工的技术组织措施；

工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期的控制及保证措施；

(2)项目管理班子配备。

项目管理班子配备情况表、施工机构图；

项目经理简历表、承建工程情况介绍；

项目技术负责人简历表、承建工程情况介绍；

项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料、施工力量部署；

项目管理班子成员的养老保险缴纳单据、劳动合同。

(3)拟分包项目名称和分包商情况。

(4)配属队伍相关情况介绍（包括项目班子及其队伍组成、业绩）

15.5 综合说明格式（装订在技术标分册里）

(1)投标申请说明书，投标人基本情况（应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证、企业建造师承揽项目一览表等材料的复印件），年营业额数据表；

(2)投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明。有关工期、质量、文明施工、服务等方面对业主的承诺；

(4)拟派项目经理、施工员、预算员、材料员、质检员、安全员的工作履历；

(5)近三年完成的类似项目情况表（附中标通知书或合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书等材料的复印件）；

(6)正在施工和新承接的项目情况（附中标通知书或合同协议书等材料的复印件）；

(7)近三年发生的诉讼及仲裁情况（说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）；

(8)现场条件类似的合同的施工经验；

15.6 合格投标人条件（资格后审内容）（详见本须知5.2款）。

16.1 投标文件包括本须知第15条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式目录顺序（表格可以按同样格式扩展）。

16.2 电子文档应包括本须知第15条中规定的所有内容，其中工程量清单报价采用式，其余采用式。电子文档应与正本书面文件内容及顺序一致。

17.1 本工程招标投标计价采用2013版《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建筑工程费用项目组成及计算规则》。

17.1.1 投标人须知:

（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行*制、填写、签字、盖章。

（2）工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

（3）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

（4）金额（价格）均应以人民币表示。

（5）各专业工程量清单的*制详见各专业的*制说明。

（6）工程招标范围：山东传媒职业学院维修改造工程（详见工程量清单及图纸）

（7）清单*制依据：2013版《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省住房和城乡建设厅印发〈建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见〉的通知》鲁建办字〔2016〕20号、济建标字〔2016〕2号文及施工现场情况等。

（8）工程质量：合格标准。

（9）投标人应按本办法规定的统一格式，提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“人工、材料、施工机械台班单价价格取定表”等，以便于进行价格分析。

17.1.2 本工程施工合同用2013版《建设工程工程量清单计价规则》、《山东省住房和城乡建设厅印发〈建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见〉的通知》鲁建办字〔2016〕20号、济建标字〔2016〕2号文进行工程款的支付与工程结算。

17.1.3 投标报价的一般规定：

（1）投标报价采用投标须知前附表第11项所规定的方式。

（2）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（3）投标人的投标报价，应是完成本投标须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期（含质保期）的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（4）工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险费用。中标的综合单价调整执行2008版《建设工程工程量清单计价规范》。

（5）工程量清单报价格式与招标文件一起发至投标人。

（6）投标人应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

17.1.4 工程量清单报价格式：（详见附表）

17.1.5 工程量清单报价须知：

招标人对本次招标工程量清单准确性负责，工程量清单给各投标人价格竞争提供了统一的平台，投标人应按照守法、诚信、合理原则报价，并且承担报价的风险。本次招标投标人应特别注意：

计价执行《山东省住房和城乡建设厅印发〈建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见〉的通知》鲁建办字〔2016〕20号、济建标字〔2016〕2号文、济建标字【2017】1号文、济建标字【2017】2号文、济标字[2018]1号文、济标字[2018]3号文的规定。

17.1.5.1清单报价具体要求

应按规定的内容填写、签字、盖章。

总说明应包括下列内容：

工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。

工程质量、材料、施工等的特殊要求。

（3）工程项目总价表的*制：

表中单项工程名称应按单项工程投标报价汇总表的工程名称填写；

表中金额应按单项工程投标报价汇总表的合计金额填写。

（4）单项工程投标报价汇总表的*制：

表中单位工程名称应按单位工程费汇总表的工程名称填写。

表中金额应按单位工程费汇总表的合计金额填写。

（5）单位工程投标报价汇总表的*制：

表中的金额应分别按分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表的合计金额和按本办法规定计算的规费、税金填写。

（6）分部分项工程量清单与计价表的*制：

表中项目**、项目名称、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序列。

合价=综合单价×相应清单项目工程数量。

（7）措施项目清单与计价表的*制：

措施项目由投标企业自行*制并报价，结算时对措施项目不再调整，措施项目总价包死。

（8）其他项目清单与计价汇总表的*制：

表中的序号、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。

总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、垂直运输服务、项目总体进度质量安全管理、竣工资料汇总整理等服务所需费用。本工程由投标人竞报。

应按“其他项目清单项目设置及其计价方法”表中的规定自主确定。

（9）计日工表的*制：

表中的序号、名称、计量单位、数量必须按零星工作项目表中的相应内容填写。不得增加，不得减少，不得修改。

表中的综合单价，参照本办法费用项目组成和计算方法自主确定。

表中合价=数量×相应综合单价。

计日工表的综合单价，投标人应在招标人预测名称及预估相应数量的基础上考虑计日工工作特点进行自主确定，工程竣工时按实际完成工程量进行结算。

17.1.6 报价款组成：

报价价款=（1）+（2）+（3）+（4）+（5），其中

（1）分部分项工程量清单报价款；

（2）措施项目清单报价款；

（3）其他项目清单报价款；

（4）规费=[（1）+（2）+（3）]×规费率；

（5）税金=[（1）+（2）+（3）+（4）]×税金率。

17.1.7 价格分析表：

（1）价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

（2）分部分项工程量清单综合单价分析表执行济建标[2009]9号文“附件2工程量清单综合单价分析表”：

项目**、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

（3）措施项目清单与计价表：

不能计算工程量的项目清单以项为计量单位，使用表（一）。

可以计算工程量的项目宜采用分部分项工程量清单方式*制，使用表（二）。

(4）规费取费标准执行最新规定。

18.1 投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

18.2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函．同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第19条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

19.1投标人应在递交投标文件时之前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标活动的一部分。

19.2投标保证金，可采用下列支付方式之一：

19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4 招标人确定中标人发出中标通知书后五日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

19.5 中标人的投标保证金，在合同签订后5日内退还。

19.6 如投标人有下列任何情况之一时，投标保证金将不予返还：

（1）投标人在开标后至投标有效期截止前无故撤回或修改其投标文件的；

（2）非招标人原因中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议的；

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

20.1投标人应根据前附表规定的时间和地点向招标人提交质疑问题的文件，招标人应及时予以澄清和解答。

21、投标文件的份数和签署：

21.1 投标人应按本投标须知前附表第17项规定份数提供投标文件。

21.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认．并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准,唱标单是正本的组成部分,当唱标单与正本不一致时，以唱标单为准，并当场签字确认。三份唱标单不一致的，视为无效标处理。

21.3 投标文件封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。

21.4 除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

22、投标文件的密封和标记：

22.1 投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封四川达州某银行装修工程施工组织设计（精装修），并在投标文件的密封袋上清楚标明“正本”或“副本”。

22.2 在投标文件密封袋上应：

（1） 写明招标人名称和地址；

盐河6标疏浚施工方案（2）工程名称：山东传媒职业学院维修改造工程；

22.3 除了按本须知第22.2款所要求的识别字样外，在内外层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、****，以便投标按本须知第24条宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回。

22.4 如果投标文件没有按本投标须知第25.2款、第25.3款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。