标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考

广播电视台841台围墙、护坡及管网工程竞争性谈判.doc

（行号：102851000114）

（3）谈判人未按谈判文件要求交纳投标保证金的，招标代理机构将拒绝接收谈判人所递交的谈判报价文件；

（4）投标保证金有效期与谈判有效期一致。

谈判时需单独密封的文件：谈判报价文件正副本、响应函、投标保证金缴款证明复印件、退还投标保证金说明。谈判项目产生成交结果后，未成交谈判人的投标保证金东岳花园配电房供货及安装施工组织设计，将在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交谈判人的投标保证金，将在合同签订后五个工作日内退还（成交谈判人需持已与招标人签订的项目合同书到招标代理机构办理退款相关事宜）。

注：交款截止时间：谈判报价文件递交截止日期前（谈判保证金的交纳以银行到账时间为准）。

下列任何情况发生时投标保证金将被不予退还：

（1）谈判人在有效期内撤回其谈判报价文件的；

（2）谈判人在招标活动中有违法、违纪行为的；

（3）成交谈判人无正当理由不与招标人签订*府采购合同的；

（4）成交谈判人未按谈判文件要求交纳履约保证金的；

（5）谈判人在投标报价文件中提供虚假材料的；

（6）成交谈判人未交纳招标服务费的。

7.1、“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、组织机构代*证、税务登记证、资质证书副本等材料的复印件。

7.2、 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知（成交通知书）书及合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并表明序号。

7.3、“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件.。

8.1、在递交谈判文件时间截止后，由招标人组成的谈判小组在规定的时间和地点分别与谈判人进行谈判。

8.2、根据《中华人民共和国*府采购法》《青海省省级*府采购招标投标管理办法》和《中华人民共和国财*部令第74号》等的规定并结合本次招标项目的实际情况，谈判小组由招标单位的代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二，负责本次招标项目的竞争性谈判和评审工作。

（1）谈判小组拆封各谈判人的谈判文件；

（2）谈判小组审阅各谈判人所递交的谈判文件；

（3）谈判小组所有成员集中与单一谈判人分别进行谈判；

（4）谈判小组根据谈判文件请各谈判人作最后报价；

（5）最终确定成交谈判人。

本次谈判采用：经评审的最低报价法。

9.1评定成交：谈判小组在谈判的基础上，根据符合招标方招标需求、质量和售后服务相等且报价最低的原则确定成交谈判人。

9.2 招标单位应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交谈判人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交谈判人。

招标单位确定成交人过程中，发现成交候选谈判人有下列情形之一的，将不予确定其为成交人：

（一）成交候选人存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选人因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行*府采购合同的；

（三）成交候选人书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交人的情形。

成交候选人有本款情形之一的，招标单位将确定后一位成交候选人为成交人。依次类推。无法确定成交人的，招标单位将重新组织招标。

成交候选人以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其投标保证金将被没收。

10.1、招标人向成交人发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

10.2、成交人应按成交通知书规定的时间、地点与招标人签订书面合同。

11、合同主要条款（列出拟订合同的主要条款）

11.1、此谈判设最高限价，最高限价为人民币40.00万元整，超过最高限价取消谈判资格。

11.2、计划工期：自合同签订之日起40个日历日。

11.3、付款方式的要求：合同约定。

11.1收取对象：成交人

11.2收费标准：以成交金额作为计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[]299号）规定执行。在合同签订前向招标代理机构交纳。

11.3招标代理服务收费标准：

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＝6.55万元

2、招标代理机构与招标人已商定代理服务费收取对象及收费标准的不按此表计算。

自谈判报价文件递交截止之日起60个日历日。

第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同 （示范文本）

发包人（全称）：    

承包人（全称）：   

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.工程名称：  。

2.工程地点：  。

3.工程立项批准文号：  。

4.资金来源：  。

5.工程内容：  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

 

 。

计划开工日期：年月日。

计划完工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

人民币（大写） (¥ 元)；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式：  。

承包人项目经理：  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（5）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

本合同于 年 月 日签订。

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代*：  组织机构代*： 

地 址：  地 址：  

****：   ****： 

法定代表人：  法定代表人： 

委托代理人： 委托代理人： 

： ：  

传 真： 传 真：   

： ：

开户银行：  开户银行：

账 号：  账 号： 

第二部分 通用合同条款

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、响应函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 响应函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“响应函”的文件。

1.1.1.5 响应函附录：是指构成合同的附在响应函后的称为“响应函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等JGJ 360-2015 建筑隔震工程施工及验收规范(完整正版、清晰无水印).pdf，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求*制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

盾构出洞降水施工方案 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。